建筑工程施工合同书
（ 镶 贴 工 ）
发包单位：（以下简称甲方）
承包单位：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。
一、工程概况：工程
建筑面积：平方米 建筑高度：米
建筑层数：层 结构类型：框架（砖混）
二、承包范围与内容：
室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。
三、承包方式：包人工费 。
四、承包价格：按实贴面积计算墙面元／M2；地面元/M2。
五、工程期限：从 年 月 日
到 年 月 日结束（遇不可抗力顺延工期，若无故拖延一天，罚款1000元）。
六、付款方式：工程结束付工程造价的80%，交工后一个月内付15%，余下5%维修期满付清（建立身份证复印件式台账，人及证件必须相符，本人签字并按手印）。
七、质量要求：
1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收，必须达到合格或优良工程验收标准。
2、乙方必须严格按图施工，按规范施工，按现场技术人员制订的方案施工，听从现场技术人员的指挥，积极主动配合其它工种人员的工作。
3、根据甲方提供的材料尺寸，按规范要求排砖、拼缝、镶贴，表面平整度必须符合要求。并做好已铺贴好的成品保护工作。
4、因乙方原因导致工程达不到规范、标准要求，造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方承担，甲方不予计算工作量。工期不予顺延，情节严重的，甲方有权终止合同。
八、机具的控制：甲方提供垂直运输机械，其余运输工具及铺贴工具乙方自备。
九、安全要求：工人必须持证上岗，进工地前必须经过安全教育培训操作，必须按照国家安全施工规范标准要求施工，禁止违章作业，否则出现工伤事故，全部由乙方负责。
十、违约责任：
1、由于乙方原因，造成停工或窝工延误的，每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。
2、乙方应妥善保护施工现场的建筑物及设施，如造成损失照价赔偿。
3、因一方原因，合同无法继续履行时， 应通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
十一、 其他约定：
1、乙方应自觉爱护甲方施工现场内的机械、工器具等其他财产且有保护本班组及其他班组成品半成品及其他劳动成果的责任，如有破坏将追究其相关责任，工作完成后需及时清理场地；做到在保证质量的前提下节约材料，合理利用材料 ，杜绝浪费，如有浪费则按其浪费部分价值的二倍在结算中扣除。
2、其它未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。
3、本合同一式 份，甲乙双方各执 份，本合同自签订之日起至结束内有效，待工程结束后自动作废。
甲方： 乙方：
法定代表人或委托人： 法定代表人或委托人：
年 月 日 年 月 日
本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 engola@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。文章链接：https://www.4baike.com/n/56744.html
![[db:作者]](http://www.4baike.com/wp-content/uploads/2023/03/2023031610343577.png){kind=avatar}
相关推荐
-
交通法饮酒驾驶处罚条例解读（酒驾量刑标准）
2022年饮酒驾驶怎么处罚？饮酒后不能开车相信各位司机朋友都非常清楚，但是时不时就能从新闻中看到由饮酒驾车引发的交通事故，说明依然有一小部分人抱着侥幸心理去尝试。今天我们就来饮酒驾...
-
言论权利怎样剥夺他人（刑法剥夺政治权利的条文）
什么是剥夺政治权利终身呢？所谓的剥夺政治权力都剥夺了哪些权利呢？一共有四项，之前的一期节目给大家介绍了什么是缓刑，今天咱们再说一个法院判决的时候经常能够听到的一句话，剥夺政治权利，...
-
免费劳务工程合同范本（劳务施工合同范本通用版）
施工工程劳务承包协议书 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等相关规定，经甲乙双方协商甲方将工程项目劳务承包给乙方，由乙方组织安排劳务和劳动...
-
户口本可以异地补办吗（2022年异地补办户口本规定）
新生儿出生一个月内就可以上户口。婴儿出生后一个月以内，由户主、亲属、抚养人或者邻居向婴儿常住地户口登记机关申报出生登记。弃婴，由收养人或者育婴机关向户口登记机关申报出生登记。 新生...
-
适用民法总则诉讼时效司法解释（关于诉讼时效的规定）
为正确适用《中华人民共和国民法总则》（以下简称民法总则）关于诉讼时效制度的规定，妥善处理民法总则与《中华人民共和国民法通则》（以下简称民法通则）关于诉讼时效制度主要不同规定的衔接问...
-
正规请假条书写格式（单位个人请假条模板）
假条的格式由标题、称呼、正文、落款等部分组成，具体格式要求如下： 标题：”请假条”三字写在第一行中间位置。 称呼：在第二行顶格写明向谁请假。写给收条人的称呼同一般书信。一般都是向顶...
-
行政诉讼法司法解释21条释义（最新行政诉讼法全文解读）
（一）行政诉讼中被告资格认定的一般规则 新《行政诉讼法司法解释》第20条规定： “行政机关组建并赋予行政管理职能但不具有独立承担法律责任能力的机构，以自己的名义作出行政行为，当事人...
-
盗窃30万元已退还判多少年刑（盗窃罪的构成要件）
在我国刑事犯罪中，盗窃罪是一种十分常见的案件类型，随着城市化进程的不断推进和社会分化的加剧，盗窃罪这一传统类型犯罪的发案率居高不下，根据最高检发布的2019年检察机关主要办案数据公...
-
分居几年就可以离婚了（民法典婚姻法详细规定及案例）
相信每个步入婚姻殿堂的人， 最初对爱情和婚姻都怀着无比美好的憧憬， 并为此付出了很多的努力， 但最后很多人却输在了平凡的日子里， 并极力想要逃到婚姻的大门之外。 因此在离婚率居高不...
-
疑罪从无案件怎么处理（疑罪从无原则的适用）
《刑事诉讼法》第二百条规定：在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依...
