投稿
  1. 思百科首页
  2. 法律文书

工程施工索赔成功的案例分析（工程索赔存在的问题及对策）

[db:作者] • • 法律文书

背景

A公司与B公司建设工程施工合同纠纷案2010年6月,A公司就其拟开发建设的住宅项目进行公开招标。A公司于招标文件中描述静压管桩基础工程不在此次招标范围内,此部分工程由A公司直接分包给具有专业资质的单位进行施工。

出现分包工期延误

2010年7月,B公司投标并中标。2010年8月1日,双方签订《建设工程施工合同》,合同约定A公司于2010年8月20日前向B公司移交施工场地。合同签订后,B公司即进场开展施工前的准备工作,但桩基础分包单位由于施工进展缓慢、人员不足等原因直至2010年10月20日才完成静压管桩基础施工,A公司才得以将施工场地交付B公司。由此,整个住宅项目不得不延期竣工。工程竣工前,A公司批准了B公司的工期顺延申请。

工程施工索赔成功的案例分析（工程索赔存在的问题及对策） 第2张

水利工程、建筑、土木工程、工程师

总包提出索赔

就上述事件,B公司期间多次发函给A公司及其分包的桩基础单位,催促其加紧施工并提出索赔意向。经B公司计算,因A公司直接分包单位原因给其造成停、窝工损失近300万元。工程竣工后双方进行结算,A公司不同意支付B公司停窝工费用。鉴于双方始终无法达成一致；

双方始终无法达成一致提起诉讼

B公司遂向双方约定的仲裁机构提请仲裁,请求裁决A公司支付其未付工程款900万元并赔偿其窝工损失276万元。对于B公司的索赔请求,

  • A公司抗辩称:

其早已将施工场地交付B公司并且提交了一份场地移交函,该函件显示A公司于2010年8月18日通知B公司接收现场,且该函件有B公司的签收记录。

  • B公司解释:

其虽签收了此函件但并不代表施工现场已具备施工条件。为证明A公司所述不实,B公司向仲裁庭提交了经其整理的自进场之日至工程竣工之日连续的施工日志,从其记录可见,桩基础施工一直进行到2010年10月20日;为补强其施工日志的证明效力,B公司还向仲裁庭提交了部分监理会议纪要,该证据也反映桩基础施工在2010年8月20日以后还在继续。

工程施工索赔成功的案例分析（工程索赔存在的问题及对策） 第4张

水利工程、建筑、土木工程、工程师

击此处输入图片描述

  • 根据双方的陈述以及各自提交的证据,仲裁庭认为:

施工日志的内容虽系B公司单方记载,但从其记录的连贯性并结合监理会议纪要来看,可以认定施工日志所反映的内容是客观、真实的,能够证明桩基础工程未在2010年8月20日前完工,A公司也无法按合同约定向B公司交付场地。关于场地移交函,仲裁庭认为,虽然A公司于2010年8月18日通知B公司接收现场,但施工现场实际上并未具备施工条件,B公司的签收行为不能视为对施工条件的认可,因此A公司的抗辩理由仲裁庭不予支持。

  • 最终,仲裁庭支持了B公司的仲裁请
工程施工索赔成功的案例分析（工程索赔存在的问题及对策） 第6张

本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 engola@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。文章链接：https://www.4baike.com/n/61879.html

赞 (0)
[db:作者][db:作者]
0 0
« 上一篇 2023年7月21日 17:34:40
下一篇 » 2023年7月21日 17:38:33

相关推荐

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

记住昵称、邮箱和网址，下次评论免输入